*Medida fue interpuesta ante el 1er. Juzgado Especializado de Trabajo/Maynas.
Caso que involucra al subgerente legal de la empresa Electro Oriente, Billy Arévalo Sánchez y Ángel Vásquez Pinedo, fue visto por la jueza Raquel Bermúdez Salazar. Hace poco la jueza emitió sentencia de primera instancia que de seguro los imputados apelarán.
RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS.
La empresa puso la demanda a fin que se ordene a los demandados cumplan con cancelar a su favor, en forma solidaria, el monto de S/296,900.20 soles. Electro Oriente sustentó lo siguiente:
“En el año 2018 llevaron a cabo el proceso de Contratación Directa Nro. 004-2018-EO-L, para la “Adquisición de nuevos grupos electrógenos para los servicios eléctricos de Nauta, Requena y Caballococha” por S/2’969,002.00, que concluyó en la suscripción del Contrato G-099-2018, del 19 de julio de 2018, con la empresa DD MTU Amazónica, contratista que había ganado la buena pro.
Durante la ejecución del contrato se comprobó que el contratista entregó el grupo electrógeno en el Servicio Eléctrico de Caballococha después de 13 días calendario
de vencido el plazo de entrega contractual (computados del 19 al 31 de agosto de 2018), situación que debía conllevar a la aplicación de penalidades, lo cual al final
no se dio, porque los propios funcionarios de la entidad, Billy Jackson Arévalo Sánchez (Jefe encargado de la Oficina de Asesoría Legal) y Ángel Rohan Vásquez
Pinedo (Coordinador encargado de Servicios Eléctricos de Loreto), aprobaron una ampliación de plazo contractual de 15 días calendarios a favor del contratista.
Indicaban que el hecho generador del atraso (demora por el bajo caudal de los ríos en la ruta Pucallpa – Iquitos) carecía de sustento debidamente comprobado, al no haberse acreditado que las causas que generaron la demora hayan sido ajenas a la voluntad del contratista” señala la demanda entre otros aspectos legales.
Al final del proceso la jueza falló de la siguiente manera:
“Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por ELECTRO ORIENTE S.A. contra Billy Jackson Arévalo Sánchez y Ángel Rohan Vásquez Pinedo, sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, por el concepto de DAÑO EMERGENTE.
En consecuencia, SE ORDENA que los demandados cumplan con pagar en forma solidaria a favor de la demandante la suma total de S/296,900.20 por dicho concepto; más intereses legales y costos del proceso a razón de S/2,000.00 (dos mil y 00/100 soles), más el 5% de este último a favor del Colegio de
Abogados de Loreto. (LMHL).